沧县嘉泰模具厂与济宁国某机械科技有限公司、赵建国加工合同纠纷一审民事判决书

原告:沧县嘉泰模具厂
法定代表人：高增凯
组织机构代码：L4383656-4
地址：沧县姚官屯乡薛官屯村
委托诉讼代理人：孙汉礼，河北腾讯律师事务所律师。
被告：济宁国某机械科技有限公司
法定代表人：赵建国
组织机构代码：57046499-0
地址：济宁市金乡县羊山镇五所楼村
委托诉讼代理人：毕士艳，山东郭鲁涛律师事务所律师。
被告：赵建国，男，xxxx年xx月xx日出生，汉族，住济宁国。
委托诉讼代理人：王胜银，济宁国某机械科技有限公司员工。

原告沧县嘉泰模具厂与被告济宁国某机械科技有限公司、赵建国加工合同纠纷一案，本院于2016年4月18日立案，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人孙汉礼、被告济宁国某机械科技有限公司委托诉讼代理人毕士艳、被告赵建国委托诉讼代理人王胜银到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告沧县嘉泰模具厂向本院提出诉讼请求：1.依法判决二被告连带给付原告承揽加工费67500元，并自2015年4月28日开始加计同期人民银行贷款利息直至完全给付；2.诉讼费用由二被告承担。事实和理由：2015年3月3日原、被告签订《沧县嘉泰模具制作合同》，双方约定由原告为被告制作一批模具，加工费计137000元，并约定了结算方式及标准。合同签订后，原告依约加工了模具并交付，前期被告按约预付定金50000元及给付第二批加工费17500元，但对于剩余加工费67500元，虽经原告多次催要，被告却拒绝给付，为维护合法权益，特诉至法院，请求依法判决。
被告济宁国某机械科技有限公司（以下济宁国某）辩称，本案对事实并非原告所述那样简单，本案的模具的的定作方为北京光中世代科技有限公司（以下简称北京光中），原告为承揽方，被告济宁国某为中间人，于是存在两个合同，先是北京光中与济宁国某签订的《产品购销合同》，签订日期为2015年2月28日，再就是原告与济宁国某签订的《沧县嘉泰模具制作合同》，签订日期为2015年3月3日。两份合同签订后，整个模具制作过程都是原告与北京光中联系确认，被告在此过程中没有参与。原告于2015年4月份第一次交付模具，被告济宁国某收到后，通过模具制作出配件样品并交付北京光中，经北京光中认定不符合要求后退回修改，此过程一直延续到6月份，通过模具制作的样品依然不符合北京光中的要求，此事就此耽搁下来。综上所述，被告、北京光中的损失均是由于原告制作模具不符合客户要求所致，原告不愿积极配合，被告主张将原告模具退回，并排除被告为制作配件样品所耗费的材料费、人工费等。
被告赵建国同意被告济宁国某的答辩意见，另辩称不给一个余款四因为一个延期交货、影响与客户业务所致。
本院经审理认定事实如下：2015年3月3日原、被告签订《沧县嘉泰模具制作合同》，双方约定由原告为被告制作一批模具，加工费实际计135000元。合同对质量要求、交货时间、交货地点、运输费用、验收标准、结算方式、维修责任等都作了明确规定。原、被告对合同的真实性均无异议，原告阐明全面履行了合同义务，但被告至今欠原告67500元加工费未付，原告多次向被告追要，被告以资金周转困难为由拒绝给付。庭审中被告认可欠原告67500元加工费，但认为原告的模具存在质量问题且延期交货，被告申请证人郭某出庭，证实原告对本案诉争的模具维修过两三次，时间从2015年4月份到7月份。原、被告签订合同第七条规定：“模具如不符合质量要求，供方负责修改（如果，尺寸有变动，复杂的需另加少许费用）”。被告认可在2015年4月份收到了原告的模具，该时间符合双方的约定，同时合同中没有对维修模具的时间进行约定。

本院认为，依法成立的合同受法律保护，原、被告所签订的《沧县嘉泰模具制作合同》合法有效，理应得到法律的保护，双方当事人应当严格履行合同义务并享受合同权利，被告欠原告67500元定作费，事实清楚，证据充分，被告应当及时归还。原告要求被告承担同期贷款利息的主张，既没有事先的约定，也没有相关证据佐证，所以本院不予采纳。被告认为原告的模具存在质量问题，但只有郭某的证人证言，其只能证实诉争的模具维修过，这种维修行为符合合同第七条约定。被告认为原告延期交货，庭审中和代理词中又认可2015年4月份被告收到模具，而维修的时间没有事先约定，所以对于被告的该主张，本院不予支持。依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条之规定，判决如下：

被告济宁国某机械科技有限公司、赵建国共同给付原告定作费67500元。待判决生效后三日内履行完毕。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1488元，保全费730元，由二被告共同承担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省沧州市中级人民法院。

审判长 韩志国
审判员 马锋
代理审判员 王林

书记员： 赵红翠